1. Bevezetés
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a NATUE STUDIO KFT. által nyújtott generálkivitelezési szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazzák.
A szolgáltató célja, hogy a kivitelezési folyamat átlátható, tervezhető és kontrollált módon valósuljon meg, biztosítva az ügyfél számára a kiszámítható működést és a felelősségteljes kivitelezést.
2. Szolgáltató adatai
Cégnév: Nature Studio Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8790 Zalaszentgrót, Széchenyi utca 42.
Adószám: 26376859-2-20
Cégjegyzékszám:
Kapcsolat: Willmann Attila
3. Szolgáltatás leírása
A szolgáltató teljes körű generálkivitelezési szolgáltatást nyújt, amely magában foglalhatja különösen:
- kőműves munkák
- villanyszerelés
- vízvezeték-szerelés
- gépészeti munkák
- burkolás
- gipszkartonozás
- nyílászáró csere
- projektmenedzsment és szakági koordináció
A szolgáltatás minden esetben egyedi projekt alapján kerül meghatározásra.
4. Ajánlatadás folyamata
A kivitelezési folyamat minden esetben az alábbi lépések mentén indul:
- Kapcsolatfelvétel
- Helyszíni felmérés
- Projekt igények egyeztetése
- Tételes ajánlat elkészítése
Az ajánlat:
- egyedi
- projekt-specifikus
- meghatározott ideig érvényes
5. Szerződés létrejötte
A kivitelezési szerződés az ajánlat elfogadásával és külön írásos megállapodás aláírásával jön létre.
A weboldalon történő ajánlatkérés nem minősül szerződéskötésnek.
6. Díjazás és fizetési feltételek
A szolgáltatás díjazása minden esetben egyedi ajánlat alapján történik.
A fizetés ütemezése:
- szerződésben rögzített részletek szerint
- mérföldkövekhez kötve
A kivitelezés során felmerülő:
- pótmunkák
- módosítások
külön egyeztetés és jóváhagyás után kerülnek elszámolásra.
7. Határidők
A kivitelezési határidők:
- előre meghatározott ütemezés szerint történnek
- a projekt komplexitásától függnek
A szolgáltató törekszik a határidők betartására, azonban az alábbi tényezők befolyásolhatják:
- időjárási körülmények
- beszállítói késések
- műszaki akadályok
- megrendelői módosítások
8. Felelősségvállalás
A szolgáltató:
- a teljes projektért felelősséget vállal
- a kivitelezést szakmailag felügyeli
- koordinálja a szakági munkákat
A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan késésekért vagy problémákért, amelyek:
- a megrendelő döntéseiből
- harmadik fél hibájából
- előre nem látható körülményekből adódnak
9. Garancia
A szolgáltató a kivitelezett munkára a hatályos jogszabályoknak megfelelő garanciát vállal.
A garancia nem terjed ki:
- nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra
- harmadik fél által végzett módosításokra
- természetes elhasználódásra
10. Megrendelő kötelezettségei
A megrendelő köteles:
- a szükséges információkat biztosítani
- a döntéseket határidőben meghozni
- a munkaterületet biztosítani
- a fizetési kötelezettségeket teljesíteni
11. Adatkezelés
A szolgáltató az ügyfelek adatait kizárólag:
- ajánlatadás
- kapcsolattartás
- szerződés teljesítése
céljából kezeli.
Részletes adatkezelési tájékoztató külön oldalon érhető el.
12. Felelősség korlátozása
A szolgáltató nem felel:
- közvetett károkért
- elmaradt haszonért
- a kivitelezésen kívüli tényezőkért
13. Vitás kérdések
A felek törekednek a vitás kérdések békés rendezésére.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek a szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességét fogadják el.
14. Záró rendelkezések
A szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására.
A mindenkor hatályos verzió a weboldalon kerül közzétételre.